1、南平村道升级改造工程温泉镇新南村村道升级改造温泉镇南平村道升级改造工程、温泉镇新南村村道升级改造、温泉镇石坑村村道升级改造建设工程施工招标投 标 文 件(第一信封:商务及技术文件)投标人: (盖单位章) 年 月 日第一信封(商务及技术文件)一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、投标保证金四、施工组织设计承诺书五、项目管理机构六、拟分包项目情况表七、资格审查资料八、承诺书九、其它材料 一、投标函及投标函附录(一)投标函 (招标人名称):1.我方已仔细研究了 (项目名称) 施工招标文件的全部内容(含补遗书第 号至第 号),在考察工程现场后,愿意以工期 日历天,按合同约定实施和
2、完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写) 元( )。4.如我方中标:(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方
3、的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。7. (其他补充说明)。 投 标 人: (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 地址: 网址: 电话: 传真: 邮政编码: 年 月 日(二)投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期1.1.4.5自实际交工日期起计算2年2逾期交工违约金11.550000元/天3逾期交工违约金限额11.510%签约合同价4提前交工的奖金11.60元/天5提前交工的奖金限额11.60%签约合同价6价格调整的差额计算16.1.1不做调价7开工预付款金额17.2.1本项目不设预付款。8材料、设备预付款17.2.1主要材料、设备单
4、据所列费用的0%9进度付款证书最低限额17.3.3(1)50万元10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费11质量保证金百分比17.4.1工程价款结算总额的5%13质量保证金限额17.4.1工程价款结算总额的5%,若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级,发包人给予 2%合同价格质量保证金的优惠,并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额14保修期19.7自实际交工日期起计算2年 投 标 人: (盖单位章)投标文件签署人签名: 二、法定代表人身份证明及授权委托书(一)法定代表人身份证明投标人名称: 单位性质: 地址: 成
5、立时间: 年 月 日经营期限: 姓名: (法定代表人亲笔签名) 性别: 年龄: 职务: 系 (投标人名称)的法定代表人。特此证明。 投标人: (盖单位章) 年 月 日注:法定代表人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;(二)授权委托书本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 (项目名称) 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限: 。代理人无转委托权。 附:法定代表人及委托人身份证复印件 申请人: (盖单位章) 法定代表人: (签字) 身份证号码:
6、委托代理人: (签字) 身份证号码: 年 月 日注:1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;2.授权委托书后应附有公证机关加具的加盖钢印、单位章并盖有公正员签名章的公证书,钢印应清晰可辨,同时需公证内容完全满足招标文件规定;3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。三、投标保证金投标保证金采用银行电汇形式。若采用银行电汇办理投标保证金,投标人应在此提供附有交易中心确认过的缴款证明(投标人可登陆交易中心网站投标人投标保证金管理界面打印缴款证明,并送交易中心财务部确认)的彩色复印件或彩色扫描件。四、 施工组织设计承诺书1.投标人
7、应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性,总体控制在30 000字以内):(l)总体施工组织布置及规划(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)(3)工期保证体系及保证措施(4)工程质量管理体系及保证措施(5)安全生产管理体系及保证措施(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施(8)项目风险预测与防范,事故应急预案(9)其他应说明的事项2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求详见范本。 附表一 施工总体计划表 附表二 分项工程进度率计划(斜率图) 附表三 工程
8、管理曲线 附表四 分项工程生产率和施工周期表 附表五 施工总平面图 附表六 劳动力计划表 附表七 临时占地计划表 附表八 外供电力需求计划表 附表九 合同用款估算表注:因为本招标文件(双信封合理标价法)规定施工组织设计的分值为0,故此篇内容投标人投标时可不提供,但须在此进行承诺,格式如下:致招标人: (招标人全称)我单位在 施工招标的招标中,若我方被确定为中标人后,我方将在收到中标通知书后7天内按要求提交详细的施工组织设计。特此承诺投标人(单位全称):投标人的法定代表人或授权人签名: 201年月日五、项目管理机构拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示说明六、拟分包项目情况表分包人名称地
9、址法定代表人电话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价(万元)已经做过的类似工程注: 1.本栏应写明分包人以往做过的类似工程,包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与监理人的姓名和地址。2.若无分包人,则投标人应填写“无”分包值合计(万元)七、资格审查资料(一)投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真电子邮件法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本账户开户银行初级职称人员基本账户账号技工经营范围资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况备
10、注注:1、在本表后附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。2、以联合体形式参与投标的,联合体各成员应分别填写。(二)投标人企业组织结构框图以框图方式表示。说明(三) 拟委任的项目经理和项目总工汇总表姓名年龄拟在本项目中担任的职务技术职称建造师类别及注册证书号工作年限类似施工经验年限(四) 拟委任的项目经理和项目总工资历表姓 名年 龄专 业职 称公司单位职 务拟在本标段工程担任职务毕业学校 年 月毕业于 学校 专业,学制 年经 历 年
11、年参加过的工程项目名称担任何职发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职位可以调离日期备注注:1、本表对应的项目经理(以及备选人)和项目总工(以及备选人)须同时附如下证明材料:第二代身份证(须能反映发证机关)、技术职称资格证书、最高学历毕业证的复印件、投标人所属社保机构出具的社保缴费证明(时段为投标截止前的半年时间,并加盖社保机构专用章)或其他能够证明参加社保(时段为投标截止前的半年时间)的完整有效证明材料(并加盖社保机构专用章)。所有证明资料的信息须与第二代身份证上的信息一致,否则视为无效资料。2、项目经理(以及备选人)还须同时附:有效的公路工程专业贰级或以上建造师注册证书(不含
12、临时执业证,注册证书须提供全本文字页,并能体现注册有效期);有效的安全生产“三类人员”B类证书复印件。3、本表后还应附项目总工(以及备选人)的:有效的安全生产“三类人员”B类证书复印件。4、专业要求以职称资格证书上为准,若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。5、目前未在具体项目上任职的,请在备注栏说明现在负责的工作内容。6、工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的开始时间起计。(五)近年财务状况表财务状况表项目或指标单位年年年一、注册资金万元二、净资产万元三、总资产万元四、固定资产万元五、流动资产万元六、流动负债万元七、负债合计万元八、营业收入万元九、净利润万元十、现金流量净额万元十
13、一、主要财务指标1净资产收益率%2总资产报酬%3主营业务利润率%4资产负债率%5、流动比率%6、速动比率%注:1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。3、以联合体形式申请资格预审的,联合体各成员应分别填写。银行信贷证明银行名称: 地 址: 日期: 致: (招标人全称) 兹开具最高限额为人民币 万元的银行信贷,供 (投标人注册地点) (投标人名称)于 年 月 日之前,在 (项目名称)需要时使用。我行保证由 (投标人名称)提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无
14、一项包含在上述提到的银行信贷中。此项目若未中标,该信贷证明自动失效,无需退回我行。银行(盖章): 银行主要负责人(签字): 银行主要负责人的姓名、职务: (打印) 银行电话: 银行传真: 注:1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与公路工程标准施工招标文件提供的格式有所不同,但不得更改公路工程标准施工招标文件提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。2、银行主要负责人应亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名,否则,视为无效。(六) 近年完成的类似项目汇总表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期交工日期承担的工作工程质量项目经理项目总工总监理工程师及电话项目描
15、述备注注:“近年来完成的类似项目情况表”中,工程业绩信息来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的相应页面,需附以下证明材料: (1)汇总表(黑色或者绿色部分)网页屏幕打印资料; (2)分项明细表网页屏幕打印资料。以经交通运输主管部门审核或填写的信息为准,能体现投标人须知前附录3或者评审办法评审标准所提出的各项指标进行描述,如果网上数据不足以反映出全部业绩指标的内容,业绩审查时将不予认定。 (七) 近年发生的诉讼及仲裁情况项目投标人情况说明注:本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。(八) 信用评价、通报批评及不良履约汇总表序号通报批评或不良履约原因发文单位文件名称次
16、数备注123最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级等级文号上一年度广东省公路水运工程施工监理企业信用评价等级等级文号注:自2015年1月1日至投标文件递交截止日止,被交通运输部、广东交通运输厅通报批评或有不良履约单位须附相关文件及文件附件(可证明本单位被批评的部分)的复印件(若有)。七、 承 诺 书表7-1人员、设备的承诺函(招标人名称):本项目资格预审文件(或招标文件)未要求我方在资格预审申请文件(或投标文件)中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备。我方参加了 (项目名称) 标段施工投标,若我方中标,我方在此承诺:在招标人与我方签订合同后,我方将按照合同
17、附件提出的不低于最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,在经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方违背了上述承诺,视为我方未按照招标文件和投标文件的实质性内容进行合同协议的订立,你方有权按合同条款进行处罚,直至达到招标文件要求,并同意由你方将我方的违约行为上报省级交通主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。投 标 人: (盖单位章)法定代表人: (签署全名)年 月 日注:本承诺书必须由法定代表人亲自签署,否则应视无效。表7-2 权利义务承诺函 致:广州市从化区温泉镇人民政府我单位 (投标人全称)参加
18、(项目名称) 施工的投标,若有幸中标,我单位在此承诺:1、在工程实施过程中,我单位将完全响应招标文件的所有条款,履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家强制性标准要求。2、在工程实施过程中,我单位保证安全生产许可证合法有效。3、在工程实施过程中,我单位保证精心设计、精心施工,确保质量,安全生产,保护环境,按期支付农民工工资、材料采购、设备租赁、分包(如有)等费用,按业主要求的工期完工。如我单位违背了上述承诺,本项目招标人(业主)有权取消我单位中标的资格或解除合同,并有权没收我单位的投标担保或履约担保或按合同规定扣除违约金。 投 标 人: (全称) (盖章) 法定代表人或其委托代理人:
19、(亲笔签名) 日 期:_年_月_日注:法定代表人或其委托代理人应亲笔签名,禁止使用签名章或其它电子制版签名。表7-3A 关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书(格式)致招标人:(招标人全称)按照广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知(粤交基2014564号)要求,现我单位对使用信用等级申请如下:一、我单位在南平村道升级改造工程、温泉镇新南村村道升级改造、温泉镇石坑村村道升级改造建设工程施工招标的招标中,第次使用广东省交通运输厅发布的201年度信用评价等级结果和对应等级分值。二、我单位承诺,在递交本次申请后,我单位将失去一次使用等级结果参与投标的
20、机会。当累计使用超过粤交基2014564号规定的次数,我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。三、如果我单位发生违反粤交基2014564号规定使用信用等级结果的情形,自愿接受省级交通运输主管部门的处理,自愿放弃本次招标的投标资格。附件:本单位使用201年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表特此承诺投标人(单位全称):投标人的法定代表人签名:201年月日注明:1、此申请承诺书只需AA、A级企业填写,和附表一起编入投标文件中。2、当年度信用等级为AA、A级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的,AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。3、若在广东省2013
21、年度有信用评价等级而2014年度无信用等级的AA、A级单位,也需填写本申请承诺书,未承诺使用的信用等级分值的,AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。4、若投标人不使用广东省信用评价等级结果和对应等级分值,则按表7-3B格式进行承诺。表7-3B 关于不使用广东省信用评价等级的承诺书(格式)致招标人:(招标人全称)我单位在南平村道升级改造工程、温泉镇新南村村道升级改造、温泉镇石坑村村道升级改造建设工程施工招标的招标中,不使用广东省信用评价等级结果和对应等级分值。特此承诺投标人(单位全称):投标人的法定代表人或签名:201年月日注:表7-3A、表7-3B的承诺书只需AA、A级企业
22、按实际情况选择其一提供,非AA、A级企业不需提供。附表:单位使用201年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表单位名称(盖章):序号招标人名称标段名称递交文件时间(年月日)使用信用等级(AA/A)备注12345678备注:1、应如实填报信用评价等级使用情况。2、信用评价年度为最近连续两个年度广东省交通运输厅信用评价等级公布日期所确定时间间隔。3、若投标人不使用广东省信用评价等级结果和对应等级分值,则不需提供本表。表7-4关于投入本项目项目经理及项目总工的承诺书致招标人: 我单位参加(项目名称)施工招标,承诺如下:不得安排同一项目经理和项目总工同时参加两个或者两个以上施工项目的投标,若违
23、反上述规定,后果自负,接受否决投标的处理。特此承诺投标人(单位全称):投标人的法定代表人签名: 年 月 日八、其 他 材 料1、提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级(若有),并标识单位所在位置;初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的,但在最新一年度的全国综合评价结果为C级或D级的,提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页;如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价(若有),并标识单位所在位置。2、投标人应提供由检察机关出具的近三年关于“企业、企业法定代表人、拟投入本项目的项目经理、项目总工(均含备选)”是否有行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效行
24、为的查询记录证明原件。3、投标人认为需要的其它内容。南平村道升级改造工程、温泉镇新南村村道升级改造、温泉镇石坑村村道升级改造建设工程施工招标投 标 文 件(第二信封:报价文件和工程量清单)投标人: (盖单位章) 年 月 日第二信封(报价文件和工程量清单)一、报价函二、已标价工程量清单三、其它材料一、报价函(招标人名称):1我方已仔细研究 (项目名称) 标段施工招标文件的全部内容(含补遗书),在考察工程现场后,愿意以人民币(大写) 元( )的投标总报价,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷。2 (其他补充说明)。投 标 人:(盖单位章)(签字)法定代表人或其委托代理人:地址:网址:电话:传真:邮政编码:年月日