1、家庭装饰工程施工合同样本家庭装饰工程施工合同范文一发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰管理现定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.l、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、承包方式：1.5、工期：天，本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.6、工程质量：1.7、合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.l、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方
2、提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作
3、法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(30-88)等国家
5、制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定标准。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并
6、办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.l、双方商定本合同价款采用第种：(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括_内容。(3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第7条关于材料供应的约定7.l、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一
7、)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方采购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.l、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术
8、规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的%支付滞纳金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违
9、约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。9.7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终
10、止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算
11、书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章)：乙方(盖章)：年月日：家庭装饰工程施工合同范文二发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法和建设部建筑安装工程承包合同条例家庭居室装修管理试行办法的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3承包范围：居室面积：2、居室间数：1.4工程内容：(附设计图及工程预算表)1.5承包方式：1.6工期：年月日开工，于月_日竣工。1.7合同价款：(人民币大写)：1.8工程款支付合同签定后，甲方预付70%(即元)工程款，油漆工进场施工后或()，再付25%(即
12、元)工程款，工程完工验收合格后付清5%(即元)工程款。1.9工程保修期一年。第二条甲方工作：2.1全部腾或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.3甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。2.4负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。2.5如确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2.6协调有关部门作好现场保护
13、、消防、垃圾处理等工作。第三条乙方工作：3.1组织交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定认可。3.2严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，作好各项质量检查记录。3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。作好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。3.4施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条工期4.1甲方要求此合同约定的工期提前
14、竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。4.2因甲方原因影响工期，工期顺延，甲方承担违约责任，因乙方原因影响工期不能按期竣工，由乙方承担违约责任。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。第五条工程质量及验收5.1工程以效果图纸、做法说明，设计变更的内容为依据，以西安市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定标准。5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程检查，乙方可自行检查，甲方予以承认。5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延
15、。5.4由于乙方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，延误工期，由乙方承担违约责任。第六条变更如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方取得联系，在确认变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。第七条材料供应7.1本工程甲方负责供应的材料、设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。第八条结算工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完
16、毕，到期未提出异议，视为同意，并在2天内，结清尾款。第九天安全生产和防火9.1甲方或乙方提供的图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。9.2乙方在施工内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全*作规范。9.3由于甲方提供的图纸或做法说明，违反有关安全*作规程，消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。9.4由于乙方在施工过程中违反有关安全*作规矩、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第十条违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工
17、程总价款的2&;支付滞纳金。10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总造价的2&;违约金。10.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。10.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10.7由于甲方原因导致合同中止，甲方应补偿乙方前期产生费用及合同总造价30%的
18、违约金作为赔偿。第十一条争议或纠纷处理11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或衣有关部门进行协调。也可向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请调解。11.2当事人不愿通过协商，调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。第十二条其他约定12.1如果因工人原因造成的质量问题，甲方可以提出更换工人。第十三条附则13.1本合同一式二份，甲乙双方各一份。13.2本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。第十四条附件14.1效果图纸14.2工程预算表14.3其他甲方：乙方：代表人：代表人：单位：单位：电话：电话：年月日年月日
19、家庭装饰工程施工合同范文三发包人：承包单位:承包人(施工负责人)：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：栋室业主1.2工程内容及做法(附表1：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。1.4工程期限天，开工日期：年月竣工日期：年月日。1.5合同价款：本合同工程造价为
20、(大写)(小写。(详见附表2：家庭居室装饰装修工程报价表)第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：(1)发包单位自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表3：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，部分造型和细部结构委托承包人设计，但要由发包人认可;(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费(大写)元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条发包人义务3.1提供施工期间的水源、电源;3.2负责协调工队与邻里之间的关系;3.3参与工程质量和施工进度的监督，竣工验收;3.4装修前负责处理与物业之间的一切事务。第四条承包人义务4.
21、1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，4.3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见装修报价表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备(除装修报价表列出的发包人自购的材料以外的)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成竣
22、工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其他负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条质量标准8.1双方约定本工程质量标准：8.2施工过程中双方对工程质量发生争议，由扬州市质量检验监督站对工程质量予以认证，经认证工程质量不符
23、合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第九条安全施工安全由承包人自行负责。第十条工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收;(1)水电施工结束，对隐蔽工程进行检查验收(含防水);(2)瓦工完工，对地砖、墙砖等项目的施工质量检查验收;(3)木工完工，对家具、门窗套、储柜等项目进行质量验收。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表4：家庭居室装饰装修工程验收单)。10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填
24、写工程验收单(见附表4：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表5：家庭居室装饰装修工程结算单)。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为工程保修单(见附表6：家庭居室装饰装修工程保修单显)。第十一条工程款支付方式11.1合同签订后，开工前三日支付工程款的40%，计工开工后支付工程款的40%，计元;油漆开工支付工程款的17%，计元工程尾款3%验收后付清，计元。11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表5：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字
25、时向承包人结清工程尾款。第十二条违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误十天向对方支付违约金第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生
26、的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项具体规定14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用元(此费用含在工程价款内)。14.2施工期间，发包人将外屋装修钥匙把，交给承包人保管。地程竣工验收后，交还给发包人。14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午点分至点分;下午点分至点分。第十五条其他约定事项：由承包人采购的主要材料，发包人按报价表约定的品牌、承包人预算的采购数量进行逐项验收。实际使用数量超过预算数量，由承包人承担，低于预算数量误差超过5%，结余材料费按实际扣减工程款。第十六条附则16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。16.2本合同签订后工程不得转包。16.3本合同一式份，双方各执份。16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人(签字)：承包人(盖章)：身份证号码：公司注册号:年月日年月日
